Innovative und nachhaltige
Kälte und Klimatechnik

Informationspflicht
Informationspflicht laut §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung und Offenlegungspflicht laut §25 Mediengesetz.

Unternehmen
Coolsystems e.U.
Wiener Bundesstraße 10/10
4060 Leonding
Österreich

Unternehmensdaten
Unternehmensgegenstand: Kälte- und Klimatechnik
UID-Nummer: ATU82115809
GISA-Zahl: 38401633
Firmenbuchnummer: 654077d
Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz
Firmensitz: Leonding

Kontakt
Tel.: +43 650 6141720
E-Mail: office@coolsystems.at

Aufsichts-/Gewerbebehörde
Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde: BH Linz-Land
Berufsbezeichnung: Kälte- und Klimatechnik
Verleihungsstaat: Österreich

Vertretungsbefugter Inhaber
Ralf Grinevski

Datenschutz
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten der verantwortlichen Person bzw. Stelle:
Coolsystems e.U.
Wiener Bundesstraße 10/10, 4060 Leonding
E-Mail-Adresse: office@coolsystems.at
Telefon: +43 650 6141720

Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Bitte fragen Sie uns, bevor Sie die Inhalte dieser Website verbreiten, vervielfältigen oder verwerten – wie zum Beispiel auf anderen Websites erneut veröffentlichen. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.

Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Haftung für Links
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Haftung für verlinkte Websites besteht für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten bisher nicht aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.

Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

Haftung für Inhalte
Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns, korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen. Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Website übernehmen, speziell für jene, die seitens Dritter bereitgestellt wurden. Als Diensteanbieter sind wir nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Unsere Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle unserer Nichtverantwortlichkeit davon unberührt.

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu kontaktieren, damit wir die rechtswidrigen Inhalte entfernen können. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

Online-Streitbeilegung
Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Coolsystems e.U. und ihren Kunden. Sie sind die Grundlage für alle Angebote und Leistungen von Coolsystems e.U. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich zustimmen.

Vertragsabschluss und Angebote
Angebote von Coolsystems e.U. sind freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist die schriftliche Auftragsbestätigung von Coolsystems e.U. für die Annahme des Angebots. Mit der Bestellung der Ware oder Dienstleistung erklärt der Kunde verbindlich, den Auftrag erteilen zu wollen. In Bezug auf zusätzliche Produktoptionen und Zusätze gilt, dass nur diejenigen geliefert werden, die explizit im Angebot aufgeführt sind.

Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise verstehen sich in Euro und exklusive Umsatzsteuer. Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Coolsystems e.U. behält sich das Recht vor, bei Bekanntwerden von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

Lieferung und Versand
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Bei Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder ähnlicher Umstände kann keine Haftung übernommen werden.

Erfüllungsort und Gefahrübergang
Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz von Coolsystems e.U., sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Bei Dienstleistungen (z. B. Montage, Installation oder Inbetriebnahme) gilt der jeweilige Einsatzort als Erfüllungsort. Mit Übergabe bzw. Abnahme der Leistung geht die Gefahr auf den Kunden über. Nimmt der Kunde die Leistung trotz Fertigstellung nicht ab, gilt die Abnahme nach einer Frist von 7 Tagen als erfolgt, sofern keine berechtigte Mängelrüge vorliegt.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Coolsystems e.U. Der Kunde darf die Ware bis zur vollständigen Bezahlung weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Mängelrügen und Gewährleistung
Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Im Falle berechtigter Mängelrügen erfolgt nach Wahl von Coolsystems e.U. entweder Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

Haftungsbeschränkung
Coolsystems e.U. haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Datenschutz
Kundeninformationen werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.

Installation
Falls im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, erfolgen die Lieferungen und Leistungen von Coolsystems e.U. grundsätzlich anschlussfertig. Die Lieferung erfolgt frei Haus. Der Kunde hat sämtliche in Verbindung mit Aufstellung, Anschluss und Betrieb des Objektes erforderlichen Vorkehrungen auf seine Kosten zu veranlassen. Dies umfasst unter anderem das Erstellen eines tragfähigen Fundaments sowie die Bereitstellung sämtlicher Anschlüsse an Strom, Versorgungsleitungen, Öl/Gas sowie Abgas- und Abdunstkamin, sofern eine Edelbrennstoffheizung (Öl-/Gasbrenner) mitgeliefert werden soll. Der Kunde ist für den Anschluss an die Versorgungsleitung, die Einregulierung und die Wartung verantwortlich.

Sofern im Vertrag vereinbart wurde, dass Coolsystems e.U. die Inbetriebnahme und eine Einweisung durchzuführen hat, werden diese Arbeiten unmittelbar im Anschluss an die Montage durchgeführt. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Montagearbeiten ungehindert durchgeführt werden können, wobei insbesondere zug- und frostfreie Bedingungen und ausreichende Beleuchtung gewährleistet sein müssen. Soweit aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Schweißarbeiten im Freien erforderlich sind, ist vom Kunden ein entsprechendes Zelt inklusive Beleuchtung und, falls notwendig, Beheizung bereitzustellen.

Haftungsausschluss für Installationsarbeiten
Während der Installation durch Coolsystems e.U. können Abdrücke oder Spuren an Wänden, Decken oder Böden entstehen. Der Kunde erkennt an, dass solche geringfügigen Abnutzungen oder Veränderungen nicht als Mängel gelten und akzeptiert diese. Coolsystems e.U. haftet nicht für Schäden an Haushaltsgeräten oder anderen Gegenständen, die durch Staub, Schmutz oder Vibrationen während der Installationsarbeiten entstehen könnten. Der Kunde ist dafür verantwortlich, empfindliche Geräte und Möbel vor Beginn der Arbeiten zu schützen oder zu entfernen.

Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder zusätzliche Kosten, die durch unzureichenden Zugang zu den Installationsbereichen oder durch unzureichende Vorbereitung der Installationsbereiche entstehen. Der Kunde muss sicherstellen, dass alle notwendigen Genehmigungen vor Beginn der Installationsarbeiten eingeholt werden. Coolsystems e.U. haftet nicht für Verstöße gegen Bau- und Umweltrichtlinien, die durch die Installation verursacht werden könnten.

Coolsystems e.U. haftet nicht für unvorhersehbare Komplikationen, wie unerwartete bauliche Hindernisse oder ungünstige Wetterbedingungen, die während der Installation auftreten und zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen könnten.

Der Kunde muss sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen den Sicherheitsanforderungen entsprechen, einschließlich ausreichender Beleuchtung und Belüftung. Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch unzureichende Arbeitsbedingungen entstehen.

Zugang zu Installationsbereichen
Der Kunde muss sicherstellen, dass die Installationsbereiche frei zugänglich und nicht durch Gegenstände blockiert sind. Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder zusätzliche Kosten, die durch unzureichenden Zugang entstehen.

Vorbereitung der Installationsbereiche
Der Kunde ist verantwortlich für die Vorbereitung der Installationsbereiche gemäß den Anforderungen von Coolsystems e.U., einschließlich der Bereitstellung notwendiger Strom- und Wasseranschlüsse sowie eines stabilen Untergrunds. Coolsystems e.U. haftet nicht für Schäden oder Verzögerungen, die durch unzureichende Vorbereitung entstehen.

Beschädigung bestehender Installationen
Coolsystems e.U. haftet nicht für Schäden an bestehenden Installationen (z.B. Wasserleitungen, elektrische Leitungen), die während der Installation unbeabsichtigt beschädigt werden, sofern diese nicht sichtbar oder ausreichend dokumentiert waren.

Bau- und Umweltrichtlinien
Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung aller lokalen Bau- und Umweltrichtlinien. Coolsystems e.U. übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen diese Vorschriften, die durch die Installation verursacht werden könnten.

Unvorhersehbare Komplikationen
Coolsystems e.U. haftet nicht für unvorhersehbare Komplikationen, die während der Installation auftreten und zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen könnten, wie z.B. unerwartete bauliche Hindernisse oder ungünstige Wetterbedingungen.

Arbeitsbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen
Der Kunde muss sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen den Sicherheitsanforderungen entsprechen, einschließlich ausreichender Beleuchtung und Belüftung. Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch unzureichende Arbeitsbedingungen entstehen.

Verzögerungen durch Dritte
Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen, die durch Dritte verursacht werden, wie z.B. Subunternehmer, Zulieferer oder staatliche Genehmigungsstellen.

Entsorgung von Abfällen
Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle verantwortlich, die während der Installation anfallen. Coolsystems e.U. haftet nicht für Kosten oder Schäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen.

Witterungsbedingungen
Coolsystems e.U. haftet nicht für Verzögerungen oder Schäden, die durch extreme Witterungsbedingungen während der Installation verursacht werden.

Versicherungsschutz
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle relevanten Versicherungen abgeschlossen sind, um Schäden während der Installation abzudecken. Coolsystems e.U. haftet nicht für Schäden, die durch unzureichenden Versicherungsschutz entstehen.

Mehrkosten während der Montage
Sollten während der Montage zusätzliche Materialien oder Aufwände erforderlich werden, die im ursprünglichen Angebot nicht enthalten waren (z.B. zusätzliche Rohrleitungen, Kabel, sonstige Mehraufwände), werden diese Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Coolsystems e.U. wird den Kunden umgehend über solche zusätzlichen Kosten informieren.

Schlussbestimmungen
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz von Coolsystems e.U. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Datenschutzerklärung
In folgender Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Webseite.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutzgrundverordnung, Telekommunikationsgesetz 2003).
Sobald Sie als Benutzer auf unsere Webseite zugreifen oder diese besuchen, wird Ihre IP-Adresse, Beginn sowie Ende der Sitzung erfasst.
Dies ist technisch bedingt und stellt somit ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Beim Besuch unserer Website werden automatisch Informationen an den Server gesendet und temporär in einem Logfile gespeichert.
Erfasst werden unter anderem: IP-Adresse, Datum/Uhrzeit des Zugriffs, URL, Referrer-URL, verwendeter Browser, Betriebssystem, Access-Provider.
Diese Daten dienen der Sicherstellung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus, der komfortablen Nutzung, der Systemsicherheit sowie administrativen Zwecken.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, verarbeiten wir die von Ihnen freiwillig angegebenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachricht) ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vorvertragliche Maßnahmen bzw. Vertragserfüllung) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse).

Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur dann, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
dies zur Abwicklung von Vertragsverhältnissen erforderlich ist oder zur Geltendmachung, Ausübung bzw. Verteidigung von Rechtsansprüchen notwendig ist.

Cookies
Unsere Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies, die für die Darstellung und Sicherheit erforderlich sind.
Eine Nutzung der Website ohne diese Cookies ist nicht möglich. Analyse- oder Tracking-Tools werden nicht eingesetzt.

Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch sowie Widerruf erteilter Einwilligungen.
Diese Rechte ergeben sich aus den Art. 15 bis 21 sowie Art. 7 Abs. 3 DSGVO.

Beschwerderecht
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde (DSB), Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder unbefugtem Zugriff zu schützen.
Hierzu gehört die SSL-Verschlüsselung während des Website-Besuchs.

Aktualität dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist ab September 2025 gültig. Änderungen aufgrund der Weiterentwicklung unserer Website oder geänderter gesetzlicher Vorgaben sind möglich.

Kontakt
Webseitenbetreiber: Coolsystems e.U. 
Telefonnummer: +43 650 6141720 
E-Mail: office@coolsystems.at